Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: appalto finanziato
APPALTO FINANZIATO - RITARDO NEL RILASCIO DEL FINANZIAMENTO NON LEGITTIMA IL RITARDO NEL PAGAMENTO.
Al fine di andare esente da responsabilità, era onere dell’opponente, in applicazione dei principi generali posti dall’art. 1218 c.c., dimostrare l’impossibilità della prestazione o, almeno, che la medesima non possa essergli imputata; a tal fine, però, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenz (...)
Argomenti:
MANCATO TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE: IL COMUNE COMMITTENTE E' COMUNQUE TENUTO AL PAGAMENTO DEL S.A.L. DELL'APPALTATORE
La motivazione della sentenza impugnata si è tutta incentrata sulla verifica della responsabilità del Comune o della Regione nei confronti dell'appaltatore, pervenendo la Corte d'appello alla conclusione che nei confronti dell'impresa dovesse rispondere solo il Comune, in assenza di una clausola di esonero della responsabilità ovvero di una convenzione u (...)
Argomenti:
