Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: interessi di mora
RITARDO NEI PAGAMENTI: NON IMPUTABILE ALLA S.A. SE L'ENTE FINANZIATORE NON EROGA I FONDI (125.9)
La mancata erogazione dei fondi dell'ente terzo costituisce causa non imputabile alla stazione appaltante. Qualora un contratto di appalto sia finanziato da un ente terzo, il ritardo con cui quest'ultimo trasferisce i fondi alla stazione appaltante può configurare una causa non imputabile all'ente, idonea ad esonerare la stessa stazione appaltante dal pa (...)
Argomenti:
RITARDATO PAGAMENTO: SONO DOVUTI GLI INTERESSI ANCHE SE IL RITARDO DIPENDE DALLA MANCATA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO (125)
La Suprema Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che l'ente pubblico committente è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si sia fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, (...)
Argomenti:
SE LA FONTE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO E' LA DISCIPLINA LEGALE ("EMERGENZA RIFIUTI"), NON SONO DOVUTI GLI INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002
Ai fini del riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, è necessaria la stipula di una transazione commerciale intesa quale contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale presupposto non sussiste qualora la fonte dell'obbligo di pagamento risieda in una disciplina legale (nella speci (...)
